wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 30 sierpnia 2013
Data publikacji: 29 września 2013 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćkara umowna, umowa najmu, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa najmu, gwarancja bankowa, pozwany, lokal, oświadczenie o poddaniu, miarkowanie kary umownej, rażące wygórowanie kary umownej, czynsz najmu, żądanie kary umownej, nowy najemca, zobowiązanie, znaczna część, rażąco wygórowana kara umowna, wypowiedzenie umowy najmu, podstawa wypowiedzenia umowy, płacenie czynszu, utratę wizerunku, wypowiedzenie umowy przez powódkę, czynsz minimalny
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Gdyni
Data orzeczenia: 10 marca 2021
Data publikacji: 4 stycznia 2022 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćprotokół zdawczo-odbiorczy, umowa najmu, pozwany, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
protokół zdawczo-odbiorczy, przedmiot najmu, lokal, niepodpisanie protokołu, najemca, podpisanie protokółów, umowa najmu, komplet kluczy, pozwany, adres, stosunek najmu, czynsz, nienależyte wykonanie, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, zapis obrazu i dźwięk, odsetki umowne, odsetka ustawowa za opóźnienie, wysokość odsetek ustawowych, zapłata kary umowna, opłata eksploatacyjna
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Data orzeczenia: 6 lutego 2018
Data publikacji: 28 września 2018 Poziom podobieństwa: 56% Wspólna treśćpozwany, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, zapłata kary umowna, dłużnik, umowa najmu, istnienie i treść zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwany, lokal, nienależyte wykonanie zobowiązania, oferta, kosztorys inwestorski, koszt wykonania robót, wierzyciel, zastrzeżona kara umowna, zapłata kary umowna, pierwsza instancja, podpisanie umowy przedwstępnej, dłużnik, opóźnienie, szkoda, umowa najmu, oferent, wysokość zastrzeżonej kary, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, kosztorys ofertowy, istnienie i treść zobowiązania
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 25 kwietnia 2018
Data publikacji: 30 listopada 2018
Istotność:
Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, pozwany, umowa najmu, nienależyte wykonanie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, czynsz, miarkowanie kary umownej, wysokość ostatnia, pozwany, jednolity tekst umowy, opłata eksploatacyjna, umowa najmu, dysponowanie lokalem, kawiarnia, najemca, rekompensata za utratę, możliwość dysponowania, miasto, nienależyte wykonanie, wysokość kary umowna, dwukrotność, wniosek o uzupełnienie wyroku, dzień protokolarnego przekazania, rozwiązanie umowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Katowicach
Data orzeczenia: 12 lutego 2016
Data publikacji: 10 czerwca 2021 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa najmu, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, szkoda, czynsz, kara umowna na wypadek, wypadek odstąpienia od umowy, umowa najmu, pozwany syndyk, rozwiązanie umowy, lokal, miarkowanie kary umownej, następstwo odstąpienia od umowy, wypowiedzenie, zastrzeżenie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, kaucja, umowa bez zachowania, dowód z przesłuchania strony, kolejny najemca, pozwany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 29 września 2015
Data publikacji: 6 marca 2017 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, umowa najmu, nota obciążeniowa, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa najmu, najemca, miarkowanie kary umownej, dostarczenie gwarancji bankowej, upadłość likwidacyjna, czynsz i opłata, brak wpłaty, kolejny kontrahent, wpłata kaucji, nota obciążeniowa, pozwany syndyk masy upadłości, wysokość zastrzeżonej kary umowna, pełny okres płatności, pozwany, umowa najmu lokali użytkowych, rozwiązanie umowy najmu, zobowiązanie niepieniężne, wypowiedzenie umowy najmu, ograniczona odpowiedzialność
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 30 marca 2017
Data publikacji: 4 grudnia 2017 Poziom podobieństwa: 55% Wspólna treśćkara umowna, umowa najmu, pozwany, wierzyciel, oświadczenie -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, zwrot lokali, umowa najmu, nowy najemca, wysokość kary umowna, pozwany, wierzyciel, miarkowanie kary umownej, redukcja kary umownej, czynsz, rozwiązanie umowy najmu, zobowiązanie niepieniężne, oświadczenie, galeria, kaucja, rygor egzekucji, wypadek odstąpienia od umowy, szkoda, pełnomocnictwo, zastrzeżenie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Tychach
Data orzeczenia: 5 stycznia 2016
Data publikacji: 4 września 2020 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćkara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, nota obciążeniowa, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, pozwany, przepompownia, zmniejszenie kary umownej, podział nieruchomości, naliczanie kary, zwłoka w wykonaniu przedmiotu, przeprowadzenie służebności, wykonanie zlecenia, maksymalna wartość, wykonanie przedmiotu zamówienia, rażące wygórowanie, robota geodezyjna, postępowanie rozgraniczeniowe, konieczność sprostowania, dokonane potrącenie wierzytelności, aktualizacja mapy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Lublinie
Data orzeczenia: 13 marca 2018
Data publikacji: 11 marca 2019 Poziom podobieństwa: 54% Wspólna treśćumowa najmu, zapłata kary umowna, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zmiarkowanie kary umownej, umowa najmu, tytuł wykonawczy, niezapłacony czynsz, pozbawienie wykonalności, zapłata kary umowna, zastrzeżenie kary umownej, pozwana spółka, umowa najmu z dniem, klauzula wykonalności postanowienia, obowiązek zapłaty kary umownej, spółka komandytowa, koniec trwania umowy, wysokość kary umowna, egzekucja, instytucja kary umownej, literalny zapis, adaptacja lokalu, zobowiązanie pieniężne, pozwany
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Szczecinie
Data orzeczenia: 8 lipca 2015
Data publikacji: 29 września 2015 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćnota obciążeniowa, zapłata kary umowna, umowa, pozwany, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
nota obciążeniowa, uznanie długu, postępowanie uproszczone, zapłata kary umowna, obowiązek zapłaty kary umownej, umowa, pozwany, sens oświadczenia woli, zwłoka, ujęcie kary, odpowiedzialność, dłużnik, świetle zachowań, granica winy, wysokość kary umowna, nienależyte wykonanie zobowiązania, dzień opóźnienia, umowa zawarta przez strony, opóźnienie w oddaniu, opóźnienie w wykonaniu robót
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Gdańsku
Data orzeczenia: 27 kwietnia 2022
Data publikacji: 1 września 2022 Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćwykonanie zobowiązania, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
łazienka, wykonanie zobowiązania, miarkowanie kary umownej, pozwany, pomieszczenie sanitarne, określenie sumy pieniężnej, umowa, dzień zwłoki, budynek hotelowy, budynek główny, nienależyte wykonanie, wykonanie pracy, praca dodatkowa, odbiór prac, zapłata kary umowna, umowne zakończenie robót, usterka wykonanych prac, termin realizacji prac, termin umowny zakończenia, rażące wygórowanie
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu
Data orzeczenia: 1 kwietnia 2020
Data publikacji: 18 maja 2021
Istotność:
Poziom podobieństwa: 53% Wspólna treśćkara umowna, umowa najmu, pozwany -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, umowa najmu, umowa najmu z dniem, pozwany, szczególności ważne, dotychczasowe zadłużenie, ważne zastrzeżenie, dzień po wygaśnięciu, proces powodów, termin wypowiedzenia, woli stron umowy najmu, dwukrotność czynszu, uiszczany czynsz, istnienie i treść stosunku, ustawa o ochronie praw, kara umowna jedynie, rzeczone pismo, dodatkowe szkody, obowiązek wydania lokalu, dokonanie błędnej wykładni oświadczenia
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Łodzi
Data orzeczenia: 11 września 2014
Data publikacji: 30 października 2014 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćpojazd, zapłata kary umowna, pozwany, umowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, samochód -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pojazd, gmina, pojazdy pożarnicze, strona powodowa, rok produkcji, zwłoka w odbiorze, odbiór pojazdu, rejestracja pojazdów, zapłata kary umowna, pozwany, umowa, miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, odbiór przedmiotu zamówienia, decyzja starosty, samochód, ochotnicza straż pożarna, wysokość kary umowna, produkcja pojazdów, samochód pożarniczy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 19 kwietnia 2018
Data publikacji: 11 lipca 2018 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćzapłata kary umowna, dłużnik, pozwany, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
zapłata kary umowna, spółka komandytowo-akcyjna, siedziba, szkoda, sprzęt, obowiązek informacyjny, konsorcjum, dłużnik, pozwany, wysokość zastrzeżonej kary, wykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie, opóźnienie, umowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednostka organizacyjna resortu obrony, raport serwisowy, miarkowanie kary umownej, obowiązek zapłaty kary umownej, resort obrony narodowej
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Krakowie
Data orzeczenia: 3 lutego 2017
Data publikacji: 16 maja 2017
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćkara umowna, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, umowa, pozwany, zapłata kary -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna, miarkowanie kary umownej, wynagrodzenie umowne, wierzyciel, nienależyte wykonanie zobowiązania, zastrzeżenie kary umownej, dłużnik, umowa, pozwany, dokumentacja projektowa, funkcja kary umownej, podstawa do miarkowania kary, wysokość kary, podatek vat, zastosowanie miarkowania kary, kwota zabezpieczenia należytego, zmniejszenie kary umownej, udowodnienie wysokości poniesionej szkody, zapłata kary, rażące wygórowanie
Zobacz» |
zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy w Toruniu
Data orzeczenia: 1 marca 2019
Data publikacji: 4 lutego 2020 Orzeczenie nieprawomocne
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćnienależyte wykonanie zobowiązania, nota obciążeniowa, umowa, wierzyciel, zapłata kary umowna, pozwana kara umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
transakcja handlowa, nienależyte wykonanie zobowiązania, umowa o współpracy, termin zapłaty w transakcjach, naruszenie zakazu konkurencji, warunki ogólne, pre, nota obciążeniowa, umowa, wierzyciel, zapłata kary umowna, pozwana kara umowna, równowartość kwot, odzyskiwanie należności, przypadek naruszenia zakazu, powodu kara, nienależyte wykonanie zobowiązania niepieniężnego, wypowiedzenie, zestaw startowy, paragon zakupu
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Koszalinie
Data orzeczenia: 19 grudnia 2013
Data publikacji: 31 grudnia 2013 Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćnienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, pozwany, wierzyciel, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
miarkowanie kary umownej, nienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, usterka, zwłoka, redukcja kary umownej, protokół odbioru, zastrzeżenie kary umownej, pozwany, wysokość kary umowna, instytucja miarkowania, wynagrodzenie powódki, opóźnienie w wykonaniu prac, naliczenie kary umownej, wierzyciel, wykonanie przez powódkę, tynk i posadzka, terminowe wykonanie, zapłata kary umowna, kierownik budowy
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Gdańsku
Data orzeczenia: 16 grudnia 2015
Data publikacji: 2 marca 2016
Istotność:
Poziom podobieństwa: 52% Wspólna treśćpozwany, zapłata kary umowna, umowa, nakaz zapłaty, nienależyte wykonanie zobowiązania -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
pozwany, zapłata kary umowna, wpis hipoteki przymusowej, umowa, nakaz zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, wniosek o wpis hipoteki, przymus ekonomiczny, wykonanie umowy przedwstępnej, odpowiedź na sprzeciw, dzień zwłoki, ustanowienie odrębnych własności lokali, odsetka maksymalna, brak uzasadnionych podstaw, łączna cena, hipoteka przymusowa na nieruchomości, nienależyte wykonanie zobowiązania, profil okienny, rozliczenie wzajemnych wierzytelności stron, powodowa spółka
Zobacz» |
wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Gliwicach
Data orzeczenia: 27 czerwca 2014
Data publikacji: 29 sierpnia 2014 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćnienależyte wykonanie zobowiązania, dłużnik, pozwany, zapłata kary umowna, wierzyciel, umowa -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
kara umowna za opóźnienie, nienależyte wykonanie zobowiązania, żądanie miarkowania kary umownej, żądanie ustawowych odsetek, dłużnik, pozwany, kara umowna na wypadek, doznanie szkody przez stronę, zapłata kary umowna, guz, odbiór towaru, zapis dotyczący kary umownej, zwłoka w realizacji umowy, opóźnienie w realizacji zamówienia, naliczenie kary umownej, wierzyciel, żądanie dłużnika, umowa, łączny koszt procesu, dłużnik z obowiązku
Zobacz» |
uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi
Data orzeczenia: 2 czerwca 2017
Data publikacji: 15 stycznia 2018 Poziom podobieństwa: 51% Wspólna treśćdłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, wierzyciel, zapłata kary umowna -
Wspólne odwołania prawne
-
Powiązana tematyka
-
Ważne frazy
oranżeria, czas nagrania, miarkowanie kary umownej, wysokość kary umowna, terminowe usunięcie, usunięcie wady, dłużnik, nienależyte wykonanie zobowiązania, nieszczelność, okres gwarancji, przesiąkanie wody, wierzyciel, dach, budynek, elastyczne stosowanie, kara umowna za zwłokę, zapłata kary umowna, szczelina, protokół rozprawy, płytka
Zobacz» |